ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. [Город]                                                     [Дата составления]

[Заказчик (ФИО или наименование организации)], адрес: [Адрес заказчика], именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

[Подрядчик (ФИО или наименование организации)], адрес: [Адрес подрядчика], именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы (далее — «Работы»):

[Описание работ]

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы своим иждивением — из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.

1.3. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Дата начала Работ: [Дата начала работ].

2.2. Дата окончания Работ: [Дата окончания работ].

2.3. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно с предварительного уведомления Заказчика.

2.4. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению Работ в установленные сроки, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет [Стоимость работ (руб.)] рублей. В стоимость включены расходы на материалы и оплату труда.

3.2. Порядок оплаты: [Порядок оплаты].

3.3. Оплата производится путём перечисления денежных средств на банковский счёт Подрядчика или наличными денежными средствами.

3.4. Цена Работ является твёрдой и не подлежит изменению, за исключением случаев существенного возрастания стоимости материалов, которое нельзя было предусмотреть при заключении Договора (п. 6 ст. 709 ГК РФ).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
— выполнить Работы качественно, в соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормами;
— обеспечить Работы необходимыми материалами и оборудованием;
— соблюдать требования техники безопасности;
— незамедлительно уведомить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;
— сдать результат Работ Заказчику по акту приёмки выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан:
— обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения Работ;
— принять результат Работ или мотивированно отказаться от приёмки;
— оплатить Работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3.

4.3. Заказчик вправе:
— в любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;
— отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата Работ, уплатив часть цены пропорционально выполненному объёму и возместив убытки (ст. 717 ГК РФ).

5. ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. По завершении Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата.

5.2. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления, подписав акт приёмки выполненных работ.

5.3. При обнаружении недостатков Заказчик указывает их в акте и согласовывает с Подрядчиком сроки устранения.

5.4. Если Заказчик не приступил к приёмке в установленный срок, Работы считаются принятыми.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на результат Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приёмки.

6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ.

7.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Подрядчик несёт ответственность за качество использованных материалов и выполненных Работ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту жительства ответчика.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                              Подрядчик:
[Заказчик (ФИО или наименование организации)]                      [Подрядчик (ФИО или наименование организации)]
[Адрес заказчика]                  [Адрес подрядчика]

___________________ / подпись /        ___________________ / подпись /